Рубрики
договоры, соглашения и контракты

Исковое заявление по преддоговорному спору

Исковое заявление по преддоговорному спору: Вы можете совершенно бесплатно, без подвохов, скачать Исковое заявление по преддоговорному спору — выбрать текст в рамке, скопировать, отредактировать при необходимости, вставить нужные Вам данные, ФИО, реквизиты, его распечатать или отпечатать.


Исковое заявление по преддоговорному спору.


___________________________________________________________________________
: : :
: Реквизиты Подрядчика : В Государственный Арбитраж :
: ( вышестоящий орган, : РСФСР ( адрес ) :
: наименование строительной : :
: организации, : Истец:___________________________ :
: почтовый адрес, : (наименование Подрядчика) :
: телефон) : _________________________________ :
: : почтовый адрес, расчетный :
: Дата, исходящий N : счет N ____________________ :
: : в ____________________ отделении :
: : Промстройбанка :
: : :
: : Ответчик:________________________ :
: : (наименование органи- :
: : _________________________________ :
: : зации Заказчика) :
: : :
: : почтовый адрес, расчетный :
: : счет N ____________________ :
: : в ____________________ отделении :
: : Промстройбанка :
: : :
:___________________________________:______________________________________:


Исковое заявление
по преддоговорному спору
(сумма договора ___________рублей)


При заключении нами договора на строительство (техническое перевооруже-
ние, реконструкцию и т.п.) от «_____»______________19___г. с _____________
(наименование организации Заказчика) между сторонами возник спор по содержа-
нию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения возникших
разногласий «____»______________19____г. стороны к соглашению по содержанию
пункта 3 абзаца 2 Особых условий к договору не пришли.
Нами была предложена следующая редакция этого пункта: «В случае неп-
редставления измененной рабочей документации в установленный срок, Заказчик
уплачивает штраф в размере _____________________ рублей за каждый день
просрочки».
Заказчик _________________________ (наименование организации Заказчика)
предлагает установить за нарушение срока представления измененной рабочей
документации штраф в размере _____________________ рублей за каждый день
просрочки.
Просим на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на капитальное
строительство, предусматривающего обязанность Заказчика уплачивать штраф в
размере _______________ рублей за каждый день просрочки, принять пункт 3 аб-
зац 2 Особых условий к договору N _____________ от»____»___________19____г.
в нашей редакции.


Приложение:

1. Копия договора на строительство ___________________ (наименование
объекта) от «_____»________________19____г.
2. Копия особых условий к договору N _______ от «____»__________19____г.
3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N ________
от «____»__________19____г.
4. Копия препроводительного письма от «____»__________19____г.
5. Конверт, в котором было получено письмо Ответчика от
«____»_______19__г. со штемпелем почтового отделения от «___»_______19____г.
6. Копия протокола согласования разногласий от «_____»__________19___г.
по особым условиям к договору N ________ от «____»__________19____г.
7. Почтовая квитанция от «____»__________19____г. об отправке Ответчику
копии заявления в Госарбитраж.
8. Платежное поручение от «____»__________19___г. N______________ на уп-
лату госпошлины.


Подрядчик
(должность, ф.и.о.
руководителя)
(подпись)



 



КОНЕЦ ДОКУМЕНТА





Случайные договора



Внешние ссылки:


Russian Commerce — российская торговля, экспорт и импорт
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Яндекс — да, он самый, лучший поисковик на русском языке
Стихи и поэзияСтихотворное Чудовище, the Poetry Monster, сообщество поэтов и библиотека всемирной поэзии на разных языках
Язык и размышления- Talking Writing Monster
Короткие заметки — Batty’s Chat
Dealing.Monster — торговые объявления
Doska.Monster пиши, что хочу
Qwant.com — поисковый двигатель из Франции, лучший поисковик для романских и германских языков в Европе, увы, кое-где забанен, а где-то и недоступен

Юридический отдел недавно публиковал (посмотреть все)

Автор: Юридический отдел

Величайшее светило юридической науки, звезда на небосклоне юриспунденции, древний законник и собиратель древних законов, от Хаммурапи до проклятой Совдепии, хотя вряд ли из-за отсутствия легитимности, советские законы можно действительно считать законами. Главный юрист собиратель договоров, соглашений, образцов соглашений, а также юридических нелепиц и безделушек.